DECRETO-2026-1045-E-GDESDE-GSDE

DECRETO-2026-1045-E-GDESDE-

GSDE
SANTIAGO DEL ESTERO, LUNES 1
DE JUNIO DE 2026
Referencia: 
EX 
2025-03951994G D E S D E - D O S S D E # M A M A
Contrucción de Nueva Represa para
Planta Potabilizadora de la ciudad de
Colonia Dora
VISTO: 
El 
EX-2025-03951994GDESDE-DOSSDE#MAMA 
y 
la
RESOL-2025-3228-E-GDESDEMOPA
MA de fecha 23 de octubre de 2025;
CONSIDERANDO:
Que por la misma se aprueba los Pliegos
de Bases y Condiciones para la ejecución
de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA REPRESA PARA PLANTA
POTABILIZADORA DE LA CIUDAD
DE COLONIA DORA" y se autoriza a la
Dirección de Obras Sanitarias de Santiago
del Estero, a llamar a Licitación Pública y
Escrita, con un Presupuesto Oficial de $
[DNI].000 (Pesos Mil Seiscientos

Catorce Millones Trescientos Mil) y un
plazo de ejecución de 240 (doscientos
cuarenta) días corridos a partir del primer
replanteo;
Que con fecha 6 de noviembre de 2025 se
procede a la Apertura de los Sobres Nº 1
y 2 de la Licitación Pública, con la
presencia de representantes de la
Dirección General de Rentas, Tribunal de
Cuentas y Comisión de Apertura y
Preadjudicación designada a través de la
RESOL-2025-186-GDESDEDOSSDE#
MAMA:
PRIMER OFERENTE: la firma JFV
CONSTRUCCIONES de Juan Francisco
Viaña. presenta la documentación en
original, duplicado, pliego y copia en
digital. Presenta Depósito de Garantía de
la Oferta expedida por Tesorería General
de la Provincia, emitida por la firma
BENEFICIO S.A Póliza Nº 202, sin
observaciones a la documentación.
Cumple con sellado de ley. Cotiza por la
suma de $ [DNI].395,71 menor al

Presupuesto oficial..
SEGUNDO OFERENTE: Empresa
CONSTRUCTORA FERRO N&D S.R.L.,
presenta la documentación en original,
duplicado, pliego y copia en digital.
Presenta Depósito de Garantía de la
Oferta expedida por Tesorería General de
la Provincia, emitida por la firma ALBA
CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A
Póliza Nº [DNI] la Comisión formula
observaciones a la presentación efectuada,
otorgándole 
un 
plazo 
para 
su
cumplimiento. Cumple con sellado de ley.
Cotiza por la suma de $ [DNI].032,76
también menor al Presupuesto oficial.
Que con fecha 25 de noviembre de 2.025,
la Comisión de Pre Adjudicación
designada, 
luego de analizar 
la
documentación presentada en el acto de
apertura, aconseja preadjudicar a la firma
J.F.V. CONSTRUCCIONES de Juan
Francisco Viaña. por la suma ofertada de
$ 
[DNI].395,71 
(Pesos 
Mil
Seiscientos Trece Millones Seiscientos

Ochenta y Seis Mil Trescientos Noventa
y Cinco con Setenta y Un Centavos) que
es menor al Presupuesto Oficial, en
consecuencia su propuesta es admisible,
válida y conveniente a los intereses del
Estado;
Que el Tribunal de Cuentas interviene en
varias oportunidades y realiza una serie de
observaciones que son subsanadas y en
Resolución de Sala RETCC-2025-1410
-GDESDE-TDEC del 16/12/25 declara la
inexistencia de observaciones que
formular al presente trámite, por lo que se
puede dar continuidad;
Que Fiscalía de Estado en Dictamen
IF-2025-[DNI]-GDESDE-FDE de
fecha 19/12/25 concluyen, "Que,
habiéndose expedido la comisión de
preadjudicacion, esta Fiscalía de Estado
no tiene objeciones de tipo legal,
pudiéndose en consecuencia, preadjudicar
la obra de referencia a la firma FV de
Juan Francisco Viaña que cotiza por el
monto de $[DNI].395,71, por debajo
del Presupuesto Oficial";
Por ello y conforme a la Leyes Nº 2.092,
7253, 7267 y Decreto 75/21;
EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 
1º:APRÚEBASE 
la
Licitación Pública y Escrita Nº 11/25
llevada a cabo por la DiOSSE para la
ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN
DE NUEVA REPRESA PARA PLANTA
POTABILIZADORA DE LA CIUDAD
DE COLONIA DORA" y ADJUDÍCASE
la 
misma a la Empresa 
J.F.V.
CONSTRUCCIONES de Juan Francisco
Viaña, por la suma de $ [DNI].395,71
(Pesos Mil Seiscientos Trece Millones
Seiscientos 
Ochenta y Seis Mil
Trescientos Noventa y Cinco con Setenta
y Un Centavos) menor al Presupuesto
Oficial, y un plazo de ejecución de 240
(doscientos cuarenta) días corridos a
partir del primer replanteo y en base a los
considerados vertidos precedentemente.
ARTICULO 2º:Autorízase al señor
Director de la Diosse, a la suscripción del
correspondiente Contrato de Obra.
ARTICULO 3º: El presente gasto se
imputará en la Jurisdicción 52 - Programa
11, S-Pr 00, Proyecto 02, Obra 69, Partida
421, Trabajos Públicos. Construcción de
Nueva Represa para Planta Potabilizadora

para la ciudad de Colonia Dora, por la
suma que se presume ejecutar en el
presente ejercicio.
ARTICULO 4º: El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía por tratarse de un proyecto
plurianual.
ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese,
dése al Boletín Oficial y archívese.-
Sr. Elías Miguel Suarez
Dr. Víctor Rodolfo Araujo
C.P.N. Atilio Chara
Arq. Aldo Rene Hid